肺炎疫情期间相关工程造价政策汇总和费用处理解读

1 、费用标准与范围浙江
、山东规定按每人每天40元计取专项经费，包含防疫物资费、人工费 、降效费及其他费用（仅计取税金） 。四川省明确降效费需单独计算
。厦门通过调整人工费动态指数（2016）及上浮安全文明施工费（20%）间接支持防控成本。

2、防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用 ，可计入工程造价 。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据
，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展，减轻参建单位在防疫方面的经济负担。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理
。

3
、明确规定因疫情防控产生的防疫费用需计入工程造价 ，且不得转嫁至务工人员承担。

住建厅:不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用!

1、江苏省住建厅于2023年4月11日发布《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》，决定停止实施此前发布的关于建设工程新冠疫情防控的相关指导文件
，并明确在建建设工程2023年1月8日后完成的工程量及拟建建设工程工程造价中不再计列新冠疫情防控措施费用 。

2 、江苏省住建厅发布通知，决定自2023年1月8日起 ，在建及拟建建设工程不再计列新冠疫情防控措施费用
，2023年1月8日至通知发布前实际发生的费用可按实结算
。

3
、江苏省住建厅发布通知，明确建设工程新冠疫情防控措施费用不再计列 ，2023年1月8日后完成的工程量及拟建工程不再纳入该费用
，此前实际发生费用可按实结算。

4、江苏省住建厅于4月11日正式发布《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》，决定停止实施此前发布的两份关于建设工程新冠疫情防控的文件 ，并明确在建及拟建建设工程在特定日期后的工程造价中不再计列相关疫情防控措施费用 。

住建厅:不再计列新冠疫情防控措施费用!

1 、江苏省住建厅于2023年4月11日发布《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》
，决定停止实施此前发布的关于建设工程新冠疫情防控的相关指导文件，并明确在建建设工程2023年1月8日后完成的工程量及拟建建设工程工程造价中不再计列新冠疫情防控措施费用
。

2
、江苏省住建厅发布通知 ，决定自2023年1月8日起
，在建及拟建建设工程不再计列新冠疫情防控措施费用，2023年1月8日至通知发布前实际发生的费用可按实结算。

3、江苏省住建厅发布通知 ，明确建设工程新冠疫情防控措施费用不再计列，2023年1月8日后完成的工程量及拟建工程不再纳入该费用
，此前实际发生费用可按实结算 。

4 、江苏省住建厅决定不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用 江苏省住建厅于4月11日正式发布《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》，决定停止实施此前发布的两份关于建设工程新冠疫情防控的文件 ，并明确在建及拟建建设工程在特定日期后的工程造价中不再计列相关疫情防控措施费用
。

5
、调整后
，在“措施项目费-总价措施费 ”中明确不再计列“疫情防控措施费
”，政策自发布之日起执行。此次调整意味着山东省内所有建设工程在费用计算时 ，需剔除原包含的疫情防控专项费用 。

不在计列疫情防控措施费

江苏省住建厅发布通知
，决定自2023年1月8日起，在建及拟建建设工程不再计列新冠疫情防控措施费用 ，2023年1月8日至通知发布前实际发生的费用可按实结算
。

我省在建建设工程2023年1月8日后完成的工程量
，其工程造价中不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用。拟建建设工程的工程造价中，同样不再计列该费用 。

江苏省住建厅于2023年4月11日发布《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》 ，决定停止实施此前发布的关于建设工程新冠疫情防控的相关指导文件
，并明确在建建设工程2023年1月8日后完成的工程量及拟建建设工程工程造价中不再计列新冠疫情防控措施费用。

时间节点：自2023年1月8日起，建设工程新冠疫情防控措施费用停止计列
。具体范围：在建工程中 ，2023年1月8日后完成的工程量不再纳入该费用；拟建工程的工程造价中，不再包含此项费用。此规定适用于江苏省内所有房屋市政工程
，确保费用调整的统一性和可操作性 。

工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供参考

1、山东省：除防疫费用外，施工降效 、窝工及赶工费用也计入工程造价 ，由发包人承担
。泉州市：疫情防护物资
、临时隔离设施、场地消杀 、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿、伙食
、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算。

2、案例三：业主因财物被盗拒缴物业费
，法院不支持 一位业主因摩托车被盗拒缴物业费，法院判决其仍需缴纳物业费 ，但无需交滞纳金和维权费 。法院认为
，财物被盗是财产损害赔偿纠纷，与物业服务合同纠纷是两个独立案件 ，业主可另案起诉赔偿问题
。

3 、时间成本的隐性价值车主接单需等待乘客
，可能延误原定行程。时间成本虽难以量化，但属合理支出 。法院在判决中明确 ，时间成本应纳入成本计算
，避免车主因合乘承担额外负担
。平台费用的分摊乘客支付费用中，平台抽成比例通常为10%-20%。若仅以乘客支付总额与成本对比 ，可能误判车主盈利 。

4
、要分析污水泵台班单价的构成，如果台班工日与签证工日的工种一样
，则这150工日的费用不予以计算
。如果台班工日与签证工日的工种不完全一样，则要计取两者差异 ，而不是再计取150个工日的费用。

5、参考案例中
，医疗费为总赔偿款14万元的重要组成部分，具体金额需根据实际支出确定 。护理费 计算公式：护理天数×每日护理费标准。护理天数根据医嘱或鉴定意见确定 ，每日标准可参考当地护工市场价格（如北京地区约150-300元/天）
。参考案例中
，护理费可能包含住院期间及出院后康复期的护理费用。

6 、例如，若第三方服务费未实际支付 ，则不应由消费者承担 。协商或调解优先：通过消费者协会
、行业调解组织或法院诉前调解程序解决纠纷
，效率更高且成本较低
。若协商无果，再通过诉讼主张权利。参考类似案例：司法实践中 ，法院通常会结合不可抗力影响程度、双方过错及实际损失等因素
，判决定金部分退还 。